园林绿化工程合同

　　建设单位(甲 方)：

　　承建单位(乙 方)：

　　为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。

　　第一条 工程概况

　　1、 工程名称：园林绿化

　　2、 工程地点： 北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦

　　3、 承包方式：包工、包料

　　4、 工程造价：壹拾万元人民币

　　第二条 工程期限

　　本工程20xx年8月20日开工，20xx年10月10日竣工。

　　第三条 工程延误与工程奖罚

　　1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提 前三天书面通知甲方并经甲方同意， 甲方不同意延期或乙方未在 规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

　　2、施工中因各种原因需要停工，应提前 24 小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。

　　3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。

　　4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

　　第四条 甲方工作

　　1、 确保施工现场做到三通一平。

　　2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。

　　第五条 乙方工作

　　1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工 程进度的监督检查。

　　2、 工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承 担质量保修责任。

　　3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工， 施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用， 由乙方承担。

　　第六条 质量验收

　　工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。

　　第七条 付款方式

　　工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款

　　第八条 争议处理

　　因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所 在地人民法院管辖。

　　本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日