业主(全称):____园区项目部(以下简称甲方)
承包商(全称):___(以下简称乙方)
根据有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲方将__公园市政道路工程发包给乙方、为确保本工程的安全、文明施工、质量和进度,明确双方的权利和义务,经双方协商一致,就__公园市政道路工程施工相关事宜,特签订本施工合同,具体条款如下:
一、项目概述
1、项目名称:__公园市政路。
2、项目地点:__新城。
3、建设单位:__房地产开发有限公司
二、工程承包的方式、范围和内容
1、工程承包方式包括包工包料、包工包机械(含进出场)、承包安全、文明施工、承包质量、承包工期。
2、工程承包范围为__公园市政道路建设,由甲方负责。具体工程量以建设单位和甲方确认的施工图纸和联系单以及建设单位和甲方确认的市政道路工程量为准、
3、工程承包内容为__公园市政道路工程材料供应、施工全过程中涉及的材料检验和施工及所有质量检验、所有技术资料的收集、整理、汇总成册以及电、水、临时设施和工程决算等相关施工内容。
三、工程造价及计价依据
1、工程量的计算以建设单位和甲方认可的施工图纸和联系单为依据,工程价款的结算及违约金按20xx年6月26日__建设工程有限公司与__有限公司签订的__建设工程补充合同的相关约定计算。工程价款的结算以甲方和建设单位共同认可的工程价款为准;工程价款的支付和违约处理应根据建设单位对甲方的支付和违约处理同步进行。乙方按照甲方和建设单位共同确定的最终工程总价(不含税)与甲方结算工程价款,工程价款的税费由乙方承担、
乙方根据工程价格向甲方开具工程材料正式发票和员工工资表(可冲抵结算工程款发票)。
2、乙方的合同价格已包括施工管理、工程材料、机械、税金、施工及员工工资、奖金、各种津贴、劳保福利、学习培训、技术措施、赶工费、人员及机械进场、安全文明施工、临时设施等所有费用。
四、施工期
1、本工程工期必须在保证工程质量的前提下,按甲方规定的工期完成。乙方将甲方规定的工期延误2天后,从第三天起,每延误一天,处罚乙方1000元,罚款最高不超过工程造价的5%。
2、如遇不可抗力,工期根据监理和业主签证累计工期顺延,乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位取得签证。乙方应在上述情况发生后3天内及时向甲方报告延误的时间、内容和增加的费用,甲方应转发给建设单位、监理并协助签证申请。
动词(verb的缩写)项目质量
甲乙双方约定的市政道路工程质量按现行相关质量验收标准(包括材料)进行验收,必须一次验收合格,并必须符合优质工程质量检验评定和甲方企业标准的要求。不允许因乙方提供的材料或乙方的施工质量问题而影响工程评定和创杯质量、若工程质量验收不合格或因其材料或施工质量问题影响工程质量评定,甲方可根据相关管理制度对乙方进行质量处罚,乙方应无条件接受甲方的质量处罚,但乙方无条件返工且符合优质工程质量检验评定要求的除外。
不及物动词双方的责任
1、甲方的责任
(1)全面履行合同,确保乙方正常施工
(2)按乙方要求提供本项目的技术资料、
(3)协助乙方及时做好相关签证工作,在3天内向建设单位提交乙方提交的签证报告,并协助督促建设单位签字回复。
(4)负责完成施工程序,乙方应无条件配合需要乙方协助的工作。
(5)督促乙方做好安全管理和文明施工。
(6)为乙方提供场地、道路、设备操作场地等。
(7)甲方应为乙方提供安排临时设施、临时水源和临时供电的场地。乙方应负责乙方员工的住宿,并承担施工电线电缆、开关箱、照明灯具及机器、水电费用。
2、乙方的责任
(1)全面履行施工合同,严格按照现行标准、规程、规范和设计要求组织施工,严格履行质量、安全、文明施工和工期的合同要求,确保正常施工。
(2)服从甲方、监理和施工单位的指挥和管理。
(3)服从甲方相关部门和现场职能人员的监督管理。
(4)负责施工机械、设备和人员的调配。乙方应保证进入现场的机器设备能满足施工和甲方管理的需要。人员调配投资计划必须经甲方批准,现场管理力量必须满足施工和甲方管理的`要求。
(5)如因乙方原因造成质量事故,乙方必须按照甲乙双方合同要求无条件返工合格,并承担由此增加的全部工程费用。
(6)进场后,根据甲方要求,及时向甲方提交相关的工程技术资料和甲方(或质监部门)认为完整有效的其他相关资料。
(7)充分配合有关部门对施工现场进行检查、监督和管理。
(8)工种之间一定要搞好关系,互相配合,不能互相推诿扯皮。
(9)乙方施工人员家属禁止探亲,施工现场不安排住宿。如遇特殊情况,必须经甲方批准,并由本人做好家庭成员的安全教育,孩子由家庭成员严格监护。如发生事故,乙方应承担责任和所有费用。
(10)严禁在宿舍烧饭、拉电线、随意使用电饭煲。一经查实,家电将被没收,每次罚款200元。如发生事故,乙方应承担责任和所有费用。
(11)施工中如有冲突,及时向现场负责人汇报,寻求讨论解决。严禁聚众。施工现场发生聚集事件,无论是否有任何原因,每次罚款5000元;严禁在工地或宿舍赌博,每次发现罚款20xx元,罚款从工程款中扣除。如甲方因违反法律、行政法规被押送至公安机关处理,甲方不承担任何责任和经济费用。
(12)乙方还必须与甲方签订劳动合同,并保证按照劳动合同的要求向每位员工支付员工的工资。乙方劳动者进场施工时,必须进行三级安全教育,严格执行安全规章制度。一旦发生安全事故,如果原因是乙方的责任,乙方应承担事故的实际损失,同时追究相关责任,并根据责任的严重程度采取重罚措施。
(13)发生安全事故时,应立即组织救援,保护现场,并立即向甲方报告,严禁隐瞒不报。
(14)积极配合甲方工作,做好信息传递,及时签订各级安全责任书,落实各级安全生产责任制。
(15)本合同中乙方的经济责任人是甲乙双方约定的市政道路工程施工安全的第一责任人,应带头遵守法律法规,不允许违章指挥,准确把握安全、质量、进度、效益的关系,确保全体员工的安全和施工的顺利进行。
(16)积极配合各项目部组织的安全知识学习、宣传和业余班,落实到每一位员工,真正做到安全第一、预防为主,增强以人为本的现场安全氛围。
(17)乙方必须保证专职技术、质量、安全人员到位,并严格履行职责。如果不到位,甲方有权按每人每天100元处罚乙方。
五、安全生产和文明施工
乙方在施工过程中应严格按照甲方的要求进行管理,遵守安全生产操作规程,并设置专用设施
安全员,并采取必要的安全防护措施,确保施工安全。如因乙方违章指挥和操作造成安全事故或其他事故,乙方应承担一切责任,并承担一切经济损失和费用。乙方负责现场文明施工及安全生产和文明施工的相关资料。
六、材料供应
本工程甲乙双方约定的市政道路施工所用材料由乙方根据设计、施工单位的要求及相关质量验收标准进行采购。各种材料的质量由甲方和监理(施工方)会同乙方根据有关质量检验标准随机抽样,经法律部门检验合格后方可使用。
七、质量验收
该工程具备质量验收条件,乙方应在征得甲方同意后,按照现行相关标准、规范和规定组织质量验收,并通知甲方提交相关部门。甲方在收到乙方发送的信息和验收报告后,应积极协助乙方进行质量验收、如果甲方在整个工程质量创造中涉及到乙方的工作内容,乙方应无条件配合。
八、工程付款
1、签订合同时,乙方自愿支付200万元人民币作为工程质量、安全、文明施工的保证,其中100万元人民币在乙方正式施工后3个月内返还给乙方,另外100万元人民币在乙方正式施工后6个月内无息返还给乙方。
2、乙方市政道路工程的价格必须纳入甲方财务统一管理。乙方应在每月25日前向甲方报告其完成的市政道路工程的价格。甲方应及时审核乙方上报的工程价款,并督促施工方及时审核每月工程价款,并按照双方约定的工程价款比例连同建设单位支付给甲方的工程价款支付给乙方,工程竣工验收后,乙方提交所有完整有效的技术资料,甲方除保留与施工单位签订的施工协议中约定的同等比例的质量保修金外,还应根据施工单位的支付情况,在计算出甲乙双方的工程价款比例后,及时支付乙方的工程价款。市政道路工程质量保证金在保修期满后全额结算。
3、乙方负责其承建的所有市政道路工程的质量保修。保修期为两年。若甲方在保修期内通知乙方其施工的市政道路工程质量保修,若乙方未能在48小时内进行保修工作,或保修不符合业主要求,甲方有权另行安排维修,甲方有权从乙方留存的保修金中单方扣除由此产生的费用,若乙方留存的保修金不足以代甲方支付维修费用,甲方可向乙方支付
九、补充规定
1、乙方必须有效组织施工人员、工具、材料和资金,必须满足本工程施工进度、质量和安全的需要。严禁转包。一旦发现乙方有分包现象,甲方有权单方解除双方的施工合同,乙方完成的工程价款由甲方自行无条件处理。
2、乙方应服从甲方的指挥和管理,严格执行项目部和公司的各项规章制度,自觉遵守相关法律、行政法规。如果乙方在施工过程中因管理混乱而未能满足本合同的要求,甲方有权单方面终止双方的施工合同,并另行安排施工队伍。乙方完成的工程款应首先满足甲方的所有损失,然后将余额结算给乙方,乙方不得以任何理由拒绝。
3、本合同履行过程中如有争议,双方应协商解决或请有关部门调解。一方不愿协商、调解或者调解不成的,应当向项目所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,一份交甲方营业所,一份交分公司。
5、本合同自甲乙双方经济负责人签字并按手印之日起生效,自工程款结算之日起失效。
6、本合同于20__年9月6日签订。
甲方经济负责人(签字):
乙方经济负责人(签字):
身份证号码:
身份证号码:
电话:
电话:
手机:
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容